г. Пермь, ул. Ким, 14

03.11.2020
Принятие решения Наблюдательного совета ППК Фонд о финансировании мероприятий по завершению строительства

12.11.2020
Получение протокола Наблюдательного совета ППК Фонд

13.11.2020
Получение проекта Соглашения о финансировании мероприятий по завершению строительства от ППК Фонд, подготовка материалов на Управляющий совет об одобрении заключения Соглашения

24.12.2020
Федеральным Фондом подписано Соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства

25.12.2023
Наблюдательным советом ППК ФРТ 25.12.23 г. принято решение об изменении способа восстановления прав граждан и одобрено осуществление выплат.

24.12.2020
Региональным Фондом защиты прав граждан – участников строительства в Арбитражный суд Пермского края подано заявление о намерении стать приобретателем имущества застройщика ООО «ИК «Город-Строй» и исполнении обязательств перед участниками строительства, о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика в соответствии с п.11.1. ст.201.15-1 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г.
Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 10:00 час. 04.02.2021 г.

04.02.2021
Судебное заседание перенесено на 11:30 час. 24.02.2021 г. (привлечен к участию в деле ППК Фонд (Федеральный Фонд)

24.02.2021
Судебное заседание перенесено на 09.35 час. 01.04.2021 г. (по ходатайству кредитора предоставившего рецензию на отчет о стоимости имущества).
Со стороны Регионального Фонда были предоставлены письменные возражения на рецензию о стоимости.

01.04.2021
Судебное заседание перенесено на 10:00 час. 19.04.2021 г.

19.04.2021
Судебное заседание отложено на 11.40 час. 05.05.2021 (смена судьи, заявлено ходатайство кредитора о назначении судебной экспертизы (не рассмотрено судом), поданы возражения относительно назначения судебной экспертизы).

04.05.2021
Судебное заседание отложено на 14.00 час. 14.05.2021 (в связи с объявлением не рабочими днями 4-7 мая 2021 г. Объявлен перерыв до 15.00 час. 21.05.2021 г., перерыв до 15.00 час. 24.05.2021 г.

24.05.2021
Судом удовлетворено заявление Регионального фонда ПК о намерении стать приобретателем имущества застройщика ООО "ИК Город-Строй" и исполнении обязательств перед участниками строительства по передаче жилых помещении, одновременно о передаче имущества и обязательств застройщика перед участниками строительства в соответствии с п.1 ст.201.15-1 Федерального закона № 127-ФЗ от Конкурсным управляющим и Региональным фондом ПК начата работа по подготовке договора о передаче и акта приема-передачи.
После получения Определения суда в полном объеме и заключения договора передачи и акта приема-передачи документы будут сданы для регистрации перехода прав на недвижимое имущество в орган регистрации прав на недвижимое имущество (Росреестр ПК).
Проводится работа по выбору охранной организации. Заключение договора физической охраны возможно после передачи имущества и подписания акта приема-передачи.

07.06.2021
Между Региональным фондом и Конкурсным управляющим застройщика ООО "ИК "Город-Строй" заключен Договор передачи прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и передаче обязательства по завершению строительства жилых помещений перед участниками строительства. Подписан акт приема-передачи имущества и документации.

07.06.2021
Региональным фондом заключен договор на оказание услуг по охране объектов, площадка передана под охрану.

09.08.2022
В связи с невозможностью завершения строительства Объекта (выявление проектной организацией обстоятельств, препятствующих завершению строительства Объекта в установленный срок 3 года) Региональным фондом ПК подано в суд заявление об отмене определения о передаче Региональному фонду ПК прав застройщика. Судебное заседание не назначено.

09.08.2022
В связи с невозможностью завершения строительства Объектов (проектной организацией выявлены многочисленные обстоятельства влекущие невозможность завершения строительства в установленный 3-летний срок с даты передачи) Региональным фондом ПК подано в суд заявление об отмене определения о передаче Региональному фонду ПК прав застройщика. Назначено время судебного заседания на 11.30 час . 29.08.2022 г.

29.08.2022
Судебное заседание отложено на 31.08.2022.

31.08.2022
Судебное заседание отложено на 27.09.2022 (суд запросил у конкурсного управляющего письменную позицию по восстановлению записей в РТУС).

27.09.2022
Судебное заседание отложено на 19.10.2022 в 12.00 (судом привлечены к участию в процессе граждане, вносившие дополнительные оплаты по ДДУ).

19.10.2022
Судебное заседание отложено до 16.11.2022 (12:00) в связи с ходатайством представителя одного из кредиторов о необходимости ознакомления с делом.

17.11.2022
Арбитражным судом Пермского края принято решение о возврате объекта в конкурсную массу.

15.12.2022
Между Региональным фондом ПК и Конкурсным управляющим подписан акт обратной передаче имущественных прав, документации, обязательств перед участниками строительства. В этой же дату документы поданы в МФЦ для регистрации обратного перехода прав на недвижимое имущество. Конкурсный управляющий готовит регламентированные документы для направления и принятия решения ППК Фонд (ППК «Фонд развития территорий»). Пакет документов будет направлен после осуществления регистрации прав.

24.12.2022
Зарегистрирован переход прав на земельный участок от Фонда ПК к ООО Инвестиционная компания «Город-Строй», КУ готовит документы (необходимые для принятия решения на наблюдательном совете) для направления в ППК «Фонд развития территорий».

29.12.2022 Конкурсный управляющий направил регламентированные документы в ППК Фонд (ППК «Фонд развития территорий»).

25.03.2021
С целью определения начальной максимальной цены договора на выполнение проектно-изыскательских работ размещен запрос ценовой информации в электронной форме (сбор коммерческих предложений) на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. Сбор предложений будет осуществлен до 05.04.2021 г. включительно.

11.06.2021
Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ на площадке Сбербанк-АСТ. Начальная (максимальная) цена составляет 11 468 698,00 рублей. Срок приема заявок продлится по 27.06.21 включительно. Подведение итогов не позднее 30.06.2021 г.

28.06.2021
подведены итоги открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ. На участие в конкурсе было подано 3 заявки, победителем признан коллективный участник в составе ООО "ИНСТИТУТ ПЕРМСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" и ООО «Октябрь», стоимость услуг по контракту составит 10 300 000,00 руб.
Договор с победителем будет заключен не позднее 20 рабочих дней.

15.07.2021
С победителем конкурса ООО "Институт Пермский Промстройпроект" заключен договор генерального подряда на выполнение проектно-изыскательских работ.
Стоимость проектирования – 10 300 000 руб. (НДС не облагается). Срок проектирования, включая обследование, инженерные изыскания, формирование рабочей документации - 9,5 месяцев.

27.08.2021
Заключен договор с ООО "Технический заказчик Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства" (специально созданное публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» юридическое лицо). В соответствии с договором Региональный фонд уполномочивает Технического заказчика совершить действия по организации работ в целях завершению строительства объекта: обеспечить подготовку проектно-сметной документации с последующим прохождение государственной экспертизы, обеспечить выполнение строительных мероприятий с последующим вводом объекта в эксплуатацию.

30.03.2022
Заключен Договор на выполнение проектно-изыскательских работ в отношении Объекта: «16-ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, КИМ, 14» с ООО «ПрофПроект» (срок на выполнение работ составляет 120 дней). Ранее действовавший договор был расторгнут в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией.

09.08.2022
В связи с невозможностью завершения строительства Объекта (выявление проектной организацией обстоятельств, препятствующих завершению строительства Объекта в установленный срок 3 года) Региональным фондом ПК подано в суд заявление об отмене определения о передаче Региональному фонду ПК прав застройщика.
После возвращения имущества в конкурсную массу, в соответствии с правилами принятия решений публично-правовой компанией "Фонд развития территорий", у ППК «Фонд развития территорий» появится возможность принять решение о предоставлении гражданам-участникам строительства денежной компенсации (выплаты), сроки принятий решений и размер предоставляемой выплаты отрегулированы соответствующими Правилами и Федеральными законами. Информация по рассмотрению дела в Арбитражном суде ПК расположена в разделе "Оформление прав на земельный участок и объекты незавершенного строительства".

17.11.2022
Арбитражным судом Пермского края принято решение о возврате объекта в конкурсную массу.

13.12.2022
Арбитражным судом Пермского края исправлены допущенные в определении Арбитражного суда Пермского края описки.
Между Фондом ПК и конкурсным управляющим подписаны документы необходимые для регистрации переход прав.

После возвращения имущества в конкурсную массу, в соответствии с правилами принятия решений публично-правовой компанией "Фонд развития территорий", у ППК «Фонд развития территорий» появится возможность принять решение о предоставлении гражданам-участникам строительства денежной компенсации (выплаты), сроки принятий решений и размер предоставляемой выплаты отрегулированы соответствующими Правилами и Федеральными законами. Информация по рассмотрению дела в Арбитражном суде ПК расположена в разделе "Оформление прав на земельный участок и объекты незавершенного строительства".
________________________________________________________________________________________
Планируемые мероприятия и сроки завершения строительства размещены на официальном сайте Министерства строительства Пермского края:
План-график (дорожная карта) по ссылке - https://ms.permkrai.ru/deyatelnost/okazanie-pomoshchi-obmanutym-uchastnikam-stroitelstva/reestr-problemnykh-obektov-na-territorii-permskogo-kraya

25.12.2023
Наблюдательным советом ППК ФРТ 25.12.23 г. принято решение об изменении способа восстановления прав граждан и одобрено осуществление выплат.
Информацию о порядке и сумме выплат Вы можете получить на сайте ППК ФРТ и в Управлении реализации жилищных программ Министерства строительства ПК, расположенному по адресу: г. Пермь, ул. Попова, 23, офис 313
+7 (342) 258-06-65, +7(342) 258-00-14.